机电安装工程合同(5800字)

来源:m.ttfanwen.com时间:2016.4.18

编号:在ZH/ NM/LW 2011 NO

内蒙古邮苑小区(北区)工程机电安装

工程施工合同

发 包 方:淮安市镇淮建筑工程有限公司内蒙古邮苑小区项目部

承 包 方: 施工地址:呼和浩特市兴安路西侧,康复街北侧

20xx年 月 日

发包方(全称):淮安市镇淮建筑工程有限公司内蒙古邮苑小区项目部(简称:甲

方)

承包方(全称): (简称:乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民

共和国建筑工程质量管理条例》、《中华人民共和国建设工程安全管理条例》及其

他有关法律法规,遵循自愿和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况和呼和浩特

市建筑相关管理制度的有关规定,就内蒙古邮政生产指挥调度中心水、暖、电气结

构预留、预埋及安装工程等有关事宜,签订本合同,并严肃履行,具体内容如下:

1

第一条 工程项目

一、工程名称:内蒙古邮苑小区(北区)工程机电安装工程。

二、工程地点:呼和浩特市兴安路西侧,康复街北侧

三、分包工程范围:包括但不限于工程图纸及图中所隐含(含竣工前所发生的全部设计变更、工程洽商等)的地上、地下部分等范围的全部给排水工程、采暖工程、电气、弱电工程也包含了现场临水临电等的维护(即:除开发商单独分包工程之外的所有安装工程)。

四、承包方式:包工、包料、包机械、包工期、包质量、包验收、包安全文明施工。

五、工程范围及内容:

5.1给排水、采暖安装工程

给排水及采暖工程中,各系统安装、强度严密性试验、系统通水试验、系统吹(冲)洗(脱脂)试验、系统消毒、通球试验、系统试运转调试均在本合同工程范围内。

1〉 给水系统

本系统施工范围包括整个工程图纸及设计变更所示范围内的全部给水工程,工程内容包括但不限于:

A:一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。

B:建筑物外墙面1.5米至各用水点包括地下、消防水箱间、住宅室内供水等市政供水管道的干管、立管、支管管道等安装;及附属阀门、水表等的安装。包括干管、支管及公共部分卫生间至水龙头、卫生器具及给排水配件(附件)安装。

C:所安装管道范围之内的所有管道安装、阀门、水表安装的套管及支、吊、托架、管卡等的制作安装、防腐、刷漆;

D:所属安装范围之内的所有阀门、仪表等配件安装;

E:图纸范围内所有给水系统管道、阀门等的保温、防结露处理,设备、水表、管道色环标识、水流方向标识及文字标识及水表间内的水表文字标识等。管道、支架的刷漆,管道防腐等;

2

F:所施工管道穿一、二次结构预留预埋套管之内的封堵、穿二次结构套管外封堵及除结构预留洞以外的管洞封堵,结构预留以外的预留预埋工作;

G:设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容;设计交底及甲方工程技术部门提出的施工、技术要求之内的所有内容;

H:所属安装范围之内的所有管道安装、设备、阀门、仪表等安装;

I:住宅部分户内卫生器具安装;

J:所施工范围之内所有系统(含阀门)的强度严密性试验、水压试验、冲洗、消毒、通水、最终管道吹洗、系统试运行、运行调试工作及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作。

2〉排水系统

本系统施工范围包括整个工程图纸范围内的全部排水工程,工程内容包括但不限于:

A:一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。

B:自室内各用户厨房、卫生间洁具(含地漏)开始至管井内所有排水管干、立、支管(含透气管及透气帽)出户管道(至距外墙皮1.5米)安装;

C:屋面各机房排水管道、地漏安装;

D:管道附属清扫口、检查口、伸缩节、阻火圈等的安装;

F:所属管道套管(墙体、顶板按规范要求)制作安装,套管内管道封堵及结构预留洞以外的管洞封堵;

G:管道支、吊、托架的制作安装;管道及支架的防腐、刷漆;管道设计、规范要求的管道防腐、保温、防结露;

H:设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其他内容;设计交底及甲方工程技术部门提出的所有技术要求;

I:管道安装、设备阀门、仪表安装;

J:公共部分卫生间、各功能房间排水系统管道安装、卫生器具(含地漏)及给排水配件安装;

K:所有排水系统设备、管道色环及文字标识;

3

L:所有施工系统(含阀门)的强度严密性试验、冲洗、通水、通球等全部工作。系统运行调试及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作。 3〉雨水、空调冷凝水系统:

本系统施工范围内包括工程图纸(含土建部分图纸)范围内全部雨水、空调冷凝水工程,工程内容包括但不限于:

A:从雨水斗开始,各种雨水、冷凝水立管、支管、水平管(建筑物外墙皮1.5米以内)等管道(含屋顶机房外排雨水)及配件的检查、清扫、安装及灌水等试验;

B:各种管道检查口及伸缩节、阻火圈等配件的安装、检查及试验;

C:一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。

D:各种吊架与支架的制作安装及刷漆等;

E:除一次结构预留预埋以外的其余部分的预留预埋;

F:设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其他内容;设计家底及甲方工程技术部门提出的技术要求;

G:混凝土预留洞内加套管及二次结构内加套管(含预留洞)以及套管内加填料、堵洞、套管与管之间缝隙的封堵;

H:所有施工系统的强度严密性试验、灌水、通水、通球、运行调试等全部工作。

J:所施工范围之内的系统的灌水试验、通水试验、最终管道吹洗、运行调试及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作;

5〉热水系统:

本系统施工范围包括图纸范围内的全部热水工程,工程内容包括但不限于: A:各住宅用户的热水器至厨房间、卫生间各用水点之间的管道及管道附属阀门安装、配件(附件)安装等;

B:所安装管道范围之内的所有套管及支、吊、托架、管卡等的制作安装、刷漆、防腐;

C:所属施工范围之内的管道、阀门、仪表等配件安装;

D:所有施工系统(含阀门)的强度严密试验、水压试验、消毒冲洗、通水、

4

最终管道吹洗、系统运行调试及资料的收集、配合资料员编制整理归档的全部工作;

E:设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容;设计交底及甲方工程技术部门提出的施工、技术要求之内的内容;

F:所施工范围之内的系统得强度严密性试验、冲洗、通水试验、最终管道吹洗、运行调试及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作;

6〉采暖系统:

本系统施工范围包括全部工程图纸范围内的全部采暖工程,工程内容包括但不限于:

A:一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。

B:建筑物外墙面1.5米至至各用户采暖终端处的管道干、立、支管的安装,所属管道阀门安装、仪表安装、分集水器的制作安装、散热器安装及其配件(附件)安装;

C:所有管道、阀门及设备的刷漆、防腐、保温、文字标识、色环标识及水流方向标识等;

D:所属管道穿一、二次结构(墙体、顶板)套管制作安装,套管内封堵及除结构预留洞以外的管洞封堵;

E:所属采暖管道、阀门及设备的支、吊、托架的制作安装、刷漆、防腐; F:设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容;设计交底及甲方工程技术部门提出技术要求之内的内容;

I:所有施工系统(含阀门等)的强度严密性试验、水压试验、冲洗、灌水、通水试验及配合整体系统运行调试及相关资料的整理归档等全部工作;

5.2电气安装工程

1〉动力配电及照明系统和弱电系统等:

本系统施工范围包括整个工程图纸及设计变更范围内所示住宅、配电室、电气竖井、电梯井道及楼内其他公共部分的全部电气工程,工程内容包括但不限于:

1. 照明系统:

A:配电系统:从低基配电室π接柜出线至配电间至各层配电表箱至户箱至各

5

用电终端所有材料设备安装、管线安装等;

B:户内一次、二次结构管路敷设、穿带线、导线敷设,开关、插座及灯具安装等;户内配电箱的安装;

C:户内各系统调试;

D:强电井内电表箱的安装及调试;

E:表箱至户箱的导线敷设;

F:电梯厅、电梯井道及楼梯部分的所有电气安装,包括各种灯具、开关面板等的安装;

G:户内电气管路(含总包一次结构内预埋管)扫管、穿带线;

H:桥架、线槽安装安装及电缆敷设的所有电气内容均包含在此范围内;

I:包括线管、线盒、配电箱安装完后的孔洞封堵、预留孔洞安装完后的封堵等项目;

J:包括提供各种设备与各弱电系统相关联的图纸深化设计及相应产生的工程内容;

K:设计、图集、规范等要求的其他内容、设计交底及甲方技术部门提出的技术要求等;

L :相关材料、设备检验、调试、检测等全部工作(不包括检测所需的费用); M:负责所有调试数据、手段及功能性等文件收集、填写、归类,及配合整体系统运行调试及相关资料的整理归档等全部工作;

N:户内灯具采用普通白炽灯,普通合格面板。

2.弱电系统

A:户内二次结构管路敷设、穿带线、扫管通管;

B:户内弱电总箱的安装;

C:弱电井内及其他井道内的二次结构管路敷设、桥架安装、扫管通管及穿带线、各种非标接线盒的安装;

D:电梯厅及楼梯部位的所有弱电管路的敷设、扫管及穿带线;

E:配合其他弱电承包公司穿线;

6

F:包括线管、配电箱安装完后的孔洞封堵、预留孔洞安装完后的封堵等项目; G:包括提供各种设备与各弱电系统相关联的图纸深化设计及相应产生的工程内容;

H:设计、图集、规范等要求的其他内容、设计交底及甲方技术部门提出的技术要求等;

2)防雷接地系统:

本系统范围包括整个工程的全部防雷接地工程。

A:住宅楼内住户卫生间等电位及门窗等电位连接的安装、测试;

B:预留洞及二次结构内加套管和套管内加填料、堵洞及套管与管洞缝隙的封堵;

C:包括屋面避雷网安装,屋面金属部件接地,室外人工接地装置敷设,所有进户管路的重复接地,强、弱电井内接地扁钢敷设及井道内相关设备的接地;

D:设计、图集、规范等要求的其他内容。

六、质量要求:合格(符合合同约定及相关技术规范要求、现行验收规范、规程等)。

七、工期要求:开工日期(以甲方通知为准)必须与土建进度同步。

第二条工程款支付及结算

一、 本工程按内蒙古自治区09定额预算执行,变更按甲方与业主签订的变 更方式进行结算,乙方按结算总价下浮14%(不含税金)。

二、乙方按甲方要求上报预算,甲方根据业主工程款支付比例在扣除相关费用后及时拨付给乙方。

三、工程款结算及保修金同甲方与业主签订的施工合同中规定的工程款结算及保修金条款相同,即(到正负零甲方付乙方工程量50%的工程款。工程主体完成一半,甲方付乙方已完工程量50%的工程款,工程封顶半月之内,甲方付乙方已完工程量70%的工程款)。

安装部分的付款方式以月为单位付款,每月25日上报其以前工程量,下月5日前拨付其审核完工程量50%的工程进度款,以此类推,工程完工付70%扣除完税

7

金及其它政府应交费用外,三个月后付到90%,一年内无质量事故付到95%,保证金5%在三个采暖期后付清。

第三条 工程质量

甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和设计交底及甲方技术部门提出的技术要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不符合标准,必须返工处理,其工料费损失,均由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。

第四条 安全生产

一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,有权对违章进行处罚。乙方必须在三个菜认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对总包方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工生产过程中如发生一切事故,均由责任方负全责。

二、劳动防护用品及施工中属个人使用的带电操作防护用品如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。

三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。

四、乙方应及时全数为自有施工人员购买施工保险,费用由乙方自行负责。

第五条 现场管理

一、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。

二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。发生一切事故(包括安全事故)均由乙方自行承担全部费用及责任。

三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。

第六条 违约责任

8

一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。

二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。

三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,否则每逾期一天,应赔偿给甲方按分包工程合同价款每天千分之三的逾期违约金。

第七条、履约担保

本协议签订时,乙方不在向甲方交纳履约保证金,前期发生的保证金事宜不在追究。

第八条 附则

一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时向项目所在地向人民法院起诉。

二、本合同一式叁份,甲方贰份乙方壹份,具有法律同等效力。

三、本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。 甲方签字(盖章): 乙方签字(盖章):

联系电话: 联系电话:

年 月 日 年 月 日

9


第二篇:生产厂房机电安装工程合同(清洁版)-最终版 37300字

江苏武进汉能250MW薄膜太阳能电池生产项目

生产厂房机电安装工程

施工合同

合同编号:WHPV–2011–F001

发包人:江苏武进汉能光伏有限公司

承包人:中建工业设备安装有限公司

签订地点:江苏省常州市武进区世贸中心B座2108室 签订时间:20xx年6月1 日

1

总目录

第一部分 协议书及中标通知书 第二部分 工程量清单

第三部分 合同专用条款 第四部分 合同通用条款

第五部分 施工技术标准、规范和要求 第六部分 招标文件补遗和答疑 第七部分 投标澄清文件 第八部分 保密协议

第九部分 工程保修承诺书

第十部分 安全和文明施工管理协议书 第十一部分 履约保函

2

第一部分 协议书及中标通知书

一、协议书

发包人(全称) 江苏武进汉能光伏有限公司 (简称发包人)

承包人(全称) 中建工业设备安装有限公司 (简称承包人)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:江苏武进汉能250MW薄膜太阳能电池生产项目

工程地点:江苏省常州市武进高新技术产业开发区

工程内容: 生产厂房机电安装工程

工程立项批准文号:

资金来源: 业主自筹

二、工程承包范围

承包范围: 材料、设备采购、供货和安装工程施工

三、合同工期

开工日期: 20xx年6月1日

竣工日期: 20xx年7月 25 日

合同工期总日历天数 55 天。

四、质量标准

工程质量标准: 合格

五、合同价款

3

本合同中的综合单价为固定不变价,双方商定合同暂定金额为人民币:叁仟陆佰捌拾万元整(?:3680万元整)。

合同价款以支票、电汇等付款形式支付。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

1、本合同协议书 ;

2、本合同专用条款;

3、本合同通用条款;

4、中标通知书;

5、投标文件及澄清文件;

6、招标文件及补遗通知;

7、双方协商同意的变更纪要、协议、文件;

8、标准、规范及有关技术文件、技术要求;

9、施工图纸;

10、工程量清单;

11、工程质量保修书。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第四部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

4

合同订立时间: 2011 年 6 月 1 日

合同订立地点: 江苏省常州市武进延政中路2号世贸中心B座2108室 本合同于双方签字盖章且发包人收到承包人提供的符合约定的履约保函后生效

发包人:(公章)

代表人:

住所:

电话:0519-68873570

传真:0519-68873555

开户银行:建行常州市武进支行

帐号:32001626736059588588

邮政编码:213100

承包人:(公章) 代表人: 住所: 电话:021-61681118 传真:021-61681116 开户银行: 帐号: 邮政编码:

5

附: 承包人承揽工程项目一览表

下表仅列出了本标段机电安装工程系统的名称。具体安装工程界面详见招标文件第四章“工程范围”和其它章节的详细描述。

生产厂房机电安装工程合同清洁版最终版

6

二、中标通知书(另附)

7

第二部分 工程量清单(另附)

详见工程量清单 (分册)

8

第三部分 合同专用条款

一、词语定义及合同文件

2.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序:根据工程需要双方签订的合同补充协议;协议书;中标通知书;修改后的工程量清单及单价明细表;本合同专用条款;本合同通用条款;招标阶段补遗通知及澄清文件;投标文件及其附件;标准、规范及有关技术文件;图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同及合同附件以及合同期间所有的文字均使用汉语。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规:国家规定的现行法律法规及江苏省相关的法律、法规。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称:设计文件和国家及江苏省现行工程建设标准、施工规范。 发包人提供标准、规范的时间:无。

国内没有相应标准、规范时的约定:以设计文件为准。 。

4.图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数:开工前1天,发包人向承包人提供完整 施工图8套。

发包人对图纸的保密要求:未经发包人同意,本工程所有的图纸及技术资料信息不得用于本工程以外的其他用途。

4.2 承包人向发包人提供竣工图纸日期和套数:工程竣工后20天内,承包人向发包 人提供完整的施工竣工图4套,电子版竣工图二套。

二、双方一般权利和义务

5.工程师

5.1 本项目监理单位名称:江苏省常州市武进创业监理工程咨询有限公司

5.2 监理单位委派的工程师

姓名:刘成新 职务:总监理工程师 。

发包人委托的职权和需要取得发包人批准才能行使的职权:见《江苏武进汉能250MW薄膜太阳能电池生产项目(一期)建设工程施工委托监理合同》,(合同编号:WHPV-2010-M001)。

5.3发包人派驻的工程师

9

姓名:罗锋 职务:工程部副经理。

职权:代表发包人行使现场管理的职责。

7.项目经理

姓名: 陈永昌 职务:中建工业设备安装有限公司总工程师。

8.发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:已具备施工条件。

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:已经到 位,接入点后的费用由承包人自行承担。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:开工前开通 。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:中标后提供 。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:开工前完成。

(6)水准点与坐标控制点交验要求:开工前三天在施工现场交验 。

(7)图纸会审和设计交底时间:开工前完成 。

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:承包人承担保护责任。因非承包人责任造成的损失由发包人承担。。

(9)双方约定发包人应做的其它工作:无。

8.2 发包人委托承包人办理的工作: 压力管道及特种设备等报监、备案。由发包人 协助承包人办理,费用按照国家和地方政府规定计取,如政策规定此项费用由发包人承担,则发包人承担此项费用。

9.承包人工作

9.1承包人应按约定的时间和要求,完成以下工作:

(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:开工 前三天 。

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:施工组织设计、空间管理图纸、材料报 审及采购计划等开工前三天提交 。

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:施工现场的安全保卫工作及费用全部由承包人承担。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:提供2间办公室。

(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:承包人自行 办理。

10

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:验收交付使用前由承包人负责保修,无其它特殊要求的,费用由承包人承担。

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:如因承包人责任造成的损失由承包人负责。

(8)施工场地清洁卫生的要求:按国家及地方相关安全文明施工标准要求执行。

(9)双方约定承包人应做的其它工作:

a、承包人应避免施工冲突。各施工单位之间如有争议,承包人应主动申请裁决,如因承包人原因造成延误工期或发生其它意外事故,其一切损失均由承包人承担。

b、承包人应遵从发包人发出的有关现场工程进度、安全健康和环保控制、质量控制等及所有承包人之间协调的指令。

相关事宜。如因承包人的疏忽而遭受任何损失,概由承包人自行负责。如有合同条款未作明确约定但因技术规范而合理必要的工作,承包人应依照发包人指示办理,不得推诿,费用按照合同约定办理。

承包人应按发包人的指示,为发包人直接雇用的其他承包人提供配合。

对施工蓝图及优化设计后的图纸进行空间管理设计,遵循小管让大管、有压让无压、下水上电等的原则。

f、所有图纸的电子版要求为AutoCAD2004以上版本。

三、施工组织设计和工期

10.进度计划

10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:

承包人同意,在中标通知书发出3天内,重新编制本工程的施工组织计划,报发包人审核批准;内容应包括合理的发包人供图计划、合理的甲供设备计划、以及与本工程工期有关的须发包人解决的一切事宜,避免遗漏满足工期的各种条件。由于承包人疏忽,遗漏了发包人应该解决的问题,承包人应承担由此带来的工期责任。发包人对承包人编制的施工组织设计的审核批准,不代表发包人应该承担对承包人施工组织设计的各种缺陷和疏忽的责任。

工程师确定的时间:收到进度计划后3天内审核 。若发包人对其施工组织设计提出质疑或要求承包人进行修正,承包人在规定期限内应提供修正的施工组织设计,发包人应在3个工作日内对承包人修正的施工组织设计进行最后审定。

11

10.2群体工程中有关进度计划的要求:分单体工程提交进度计划 。

13.工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况: 无 。

四、质量与验收

15.工程质量必须达到招标文件第四章“工程范围和相关规范标准”所列的各施工 和验收规范的要求。

19.工程试车

19.5 试车费用的承担: 单机试车费用由承包人承担 。

五、安全施工

见《安全和文明施工管理协议书》

六、合同价款与支付

23.合同价款及调整

23.2本合同价款采用 固定综合单价,按实际工程量审计核定总价方式确定。

23.2.1、工程量清单固定综合单价包括在施工过程中发生的所有费用,包括但不限于人工、材料、机械、损耗、专利费、包装、运输、保险、贮存、验收、管理、利润、法定节假日加班费、监督等所需的任何直接或间接的所有工作的费用。合同固定综合单价将不会因人工、物价、国家及地方政策变化、停水、停电、停气以及恶劣天气、债务、风险、利息或汇率等及其它因素的变化而调整。

23.2.2、本合同价款已包括为完成本工程所需的任何直接或间接的所有工作的全部费用。任何在设计文件中包含的内容, 除非在合同文件、工程量清单和图纸中明确说明未包含外,均将被认为已经全部包含在工程量清单固定综合单价中。

措施费、税金等其他费用详见附件工程量清单。

风险费用的计算方法:承包人已自行考虑了除不可抗力之外的所有风险。

风险范围以外合同价款调整方法: 无 。

23.3双方约定合同价款的其他调整因素: 无 。

24.工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:发包人在合同签订且收到承包人提供的符合约定的履约保函后五个工作日内,按合同暂定总价的10%支付预付款;

扣回预付款的时间、比例:当进度款支付至合同暂定总价的80%时,一次性扣回。

25.工程量的确认

12

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间: 完工后20天 。

25.2工程量清单中的数量为暂估数量,竣工结算时以实际完成的验收合格的工程量 为准。

26.工程款(进度款)支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:

(1)开工后30天内支付合同暂定总价的20%。

(2)机电部分机械性完工后(具体指的是安装完成后,具备设备调试条件)15天内支付至合同暂定总价的80%。

(3)工程验收合格后15天内支付至合同暂定总价的90%。

(4)工程结算审计完成后15天内支付至结算价的95%。同时承包人应按国家规定与发包人签订质量保修书,发包人保留工程结算总价百分之五(5%)作为质量保证金。质量保证金在承包人履行了保修义务、两年保修期满后15天内由发包人无息返还。

七、材料设备供应

27. 发包人供应材料设备:

27.1 发包人供应的材料设备到场后应与监理、承包人三方共同清点验收并签字确认后移交给承包人。

27.2发包人的材料设备应供应到承包人现场指定位置,如发生卸车及二次倒运,费用由发包人承担。

27.3 本条款未尽事宜,执行通用条款。

28.承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定:

1、本工程所需的材料设备除发包人供应外其余均由承包人自行采购供应,主要材料设备的品牌在合同中约定(另附清单)。

2、所有材料必须按时提供质保单和检验报告或合格证书,并且符合施工图纸和施工规范要求。本工程所需主要材料的质量、品牌、产地、规格、合同清单中没有的材料价格等需事先征得监理人和发包人认可并签证同意。如不符合上述要求,发包人可以要求承包人进行更换、返工,由此造成的工期延误及费用损失由承包人承担。

3、发包人已在合同确定了主要材料采购的厂家范围,承包人应在此范围内选定厂家 报价,无论何种原因需改变采购厂家时,只能在发包人认可的厂家范围内更换。

八、工程变更

承包人在工程变更确定后7天内,提出变更工程单价的报告,经发包人确认后调整合同价款;调整价款与进度款一并支付;变更合同价款按下列方法进行:

(1)合同中已有适用于变更工程的单价,按已有的合同单价执行;

(2)合同中有类似于变更工程的单价,可以参照类似单价执行;

13

(3)合同中没有适用或类似变更工程的综合单价,按如下计取方式确定单价:

A、规费、税金按照报价书中所报的比例结算。

B、主材费的计取原则:江苏省常州市20xx年6月份《常州工程造价信息》中有的,按照信息价下浮5%结算,信息价中没有的,由双方共同认价后计入结算。

C、安装费的计取原则:按照江苏省现行安装工程预算定额及相应的取费标准下 浮10%结算。

(4)承包人不可拒绝发包人的变更要求,按发包人要求在合理规定时间内完成变更

施工。

九、竣工验收与结算

承包方在工程竣工后20天内上报结算,发包方在2个月内一次审核确认结算值, 若由于发包方原因未能在2 个月内完成审价,则按照承包方的编报价作为最终结算金额。

32.竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定:应按照国家工程建设档案管理的相关法规和《汉能集团太阳能光伏产业项目文件立卷归档管理办法》整理合同文件、合同执行期间的各种商务、技术档案资料和工程竣工资料。在工程竣工验收合格后六周内向发包人提交完整竣工资料(按约定整理标准)4套,电子文档二套。

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间:无。

十、违约、索赔和争议

35.违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:

1、本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:见本款第4项约定。

2、本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:见本款第4项约定。

3、本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:见本款第4项约定。

4、双方约定的发包人其他违约责任:发包人无正当理由延迟给承包人付款,由发包人承担按不高于同期银行活期存款利率计算的利息的补偿。

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:按专用条款第47.4款执行。

14

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:该项违约承包人应自费修补缺陷,直至达到双方约定的质量标准为止。如承包人拒绝修补,发包人可另行委托他人修补,因此产生的费用由承包人承担。。

双方约定的承包人其他违约责任:

1、因承包人责任(工程质量问题、工期延误、安全事故等)给发包人造成损失或连带损失,发包人有权先行向出具履约保函的银行索偿,并获得补偿,承包人不得有任何异议。当自出具履约保函的银行获得的补偿不足以弥补发包人损失时,承包人还应额外赔偿,补足发包人损失,同时发包人有权自行从承包人的工程款项中扣除相应部分作为赔偿金。

2、承包人中标后,不得擅自更换标书中明确的项目班子组成人员,因特殊情况,更换的人员要有同等资质及业绩证明,且更换人员须经发包人同意(不得同时更换项目经理和技术负责人),每更换壹人处以壹万元罚款。

3、承包人未经发包人同意擅自更换项目班子人员的以违约论处,每更换壹人处以壹万元罚款,且发包人有权终止合同予以清场。

37.争议

37.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:

(1)双方协商。

(2)协商不成向发包人所在地人民法院提起诉讼。

十一、其它

38.工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程:禁止承包商中标后采取以包带管的方式 分包各项工程,承包商只能劳务分包。

39. 不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定:按通用条款执行。

40.保险

40.6本工程双方约定投保内容如下:

(1)发包人投保内容:建设工程一切险 。 发包人委托承包人办理的保险事项:无。

(2)承包人投保内容:承包人工伤保险和承包人职工危险作业意外事故险由承包人 自行投保,保险费由承包人承担并支付。

41.担保

15

41.3本工程双方约定担保事项如下:

(1)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:合同暂定总价10%的银行履约保函。

(2)履约保函至少应在合同项下全部工程竣工且经发包人验收合格之日起70日内有效。

(3)在合同有效期内,若承包人不能履行其合同规定的义务,发包人有权向出具履约保函的银行索赔,并获得赔偿。

46.合同份数

46.1本合同一式十份,其中正本二份,双方各执一份,副本八份,发包人执六份,承包人执二份,正副本具有同等法律效力。

47.补充条款:

47.1本合同价款依据中标后的修正工程量清单。本合同价款不改变或不降低投标文件和所有澄清文件承诺的技术方案、资源投入、施工工艺、试验检验、材料及设备的品牌品质、质量保证措施和标准等一切约定。

47.2承包人投标文件与发包人招标文件不符之处,在合同执行过程中发包人仍按原招标文件要求执行,承包人不得以发包人在签约时未对投标文件提出反对意见为借口,在结算时向发包人提出该不符之处视为变更的要求。

47.3项目经理及项目技术负责人每月到位不得少于22天,每缺一天罚伍佰元,项目班子其他管理人员每月到位不得少于22天,每缺一天罚叁佰元。项目班子人员连续15天不到位或累计1个月不到位的,发包人有权中止合同,因此造成的损失,由承包人负责。

47.4因承包人原因导致工期延误,每延误一天,承包人按合同暂定总价的5‰的违约金赔偿给发包人;工期延误罚款累计不超过合同价款的5%。

47.5承包人应按时足额支付民工工资,如因拖欠民工工资,发生民工罢工、闹事、上访等影响发包人工程进度及声誉情况时,每发生一次,承包人向发包人支付壹拾万元违约金。违约金由发包人从承包人工程结算款中扣除。

47.6因承包人各方面资源的投入不足,导致工期延误的,由承包人自行承担延误责任。

47.7承包人承诺,本合同中承包人采购的设备和主材须经验收合格后才能进场施工,对由于设备及主材的质量不合格或与合同要求不符造成的工期延误,由承包人承担。

47.8如承包人不服从发包人管理、工期质量不满足合同要求,发包人可要求更换项目经理、切除部分工程项目。

47.9承包人应按照国家工程建设档案管理的相关法规和《汉能集团太阳能光伏产业 16

项目文件立卷归档管理办法》整理合同文件、合同执行期间的各种商务、技术档案资料和工程竣工资料。

47.10施工用水、用电由承包人单独设置水、电计量表,并承担水电费用(表数加损耗)。

47.11施工期间定期举行的工地会议,承包人工地负责人及有关人员不得借故缺席。如发包人要求,承包人公司负责人或工程师或分包商亦应出席参加发包人临时召集的工地会议,并按会议决议事项执行。

47.12本工程施工期间,承包人应随时清除自身范围内工地、工地附近道路及其发包人指示的一切废料、垃圾、非必要或检验不合格的材料、支架、工具及其它设备,以确保工地安全及工作环境的整洁。本工程完工时,承包人应在验收前清理工地及其附近道路所有废料杂物等,并将全部建筑物清理整洁,所需费用均由承包人负担。承包人应于工程完工后合理期限内(由发包人裁决),将承包人留存于工地的施工设备,临时工程未用材料等全部拆离工地。

17

第四部分 合同通用条款

一、词语定义及合同文件

1、词语定义

下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:

1.1通用条款: 是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。

1.2专用条款: 是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3发包人: 指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4承包人: 指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8工程师: 指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

1.9工程造价管理部门: 指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同 18

约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.12追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.13费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.14工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。

1.15开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.16竣工日期:指发包人承包人在协议书约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.17图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

1.18施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.19书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1.20违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.21索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

1.22不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.23小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后一天 19

是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

2、合同文件及解释顺序

2.1合同文件应能相互解释,互为说明。除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

(1)本合同协议书

(2)本合同专用条款

(3)本合同通用条款

(4)中标通知书

(5)投标文件及其附件

(6)招标文件及其附件

(7)双方协商同意的变更纪要、协议、文件

(8)标准、规范及有关技术文件

(9)图纸

(10)工程量清单

合同履行中,发包人和承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时, 在不影响工程正常进行的情况下,由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含 20

两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

在少数民族地区,双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

3.2适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规,由双方在专用条款中约定。

3.3适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的,约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的,约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的,由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求,承包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用,由发包人承担。

4、图纸

4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数, 向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求,保密措施费用由发包人承担,承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人。

4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

21

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.1实行工程监理的, 发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师,其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权,发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的,工程师应征得发包人批准。

5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师,其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明,但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时,由发包人予以明确,并以书面形式通知承包人。

5.4合同履行中, 发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时,负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外, 负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

5.6不实行工程监理的, 本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表,其具体职权由发包人在专用条款内写明。

6、工程师的委派和指令

6.1工程师可委派工程师代表, 行使合同约定的自己的职权, 并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人,负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件,与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时, 22

可将此函件提交工程师,工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时,工程师应进行纠正。

除工程师或工程师代表外,发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2工程师的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,工程师可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的, 承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的,视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理,应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告,工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知承包人。紧急情况下,工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议,但工程师决定仍继续执行的指令,承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担,延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.3工程师应按合同约定,及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误,发包人应承担延误造成的追加合同价款,并赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期。

6.4如需更换工程师,发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人,后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。

7、项目经理

7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

7.2承包人依据合同发出的通知, 以书面形式由项目经理签字后送交工程师,工程 23

师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)F和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时,项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后48小时内向工程师提交报告。责任在发包人或第三人,由发包人承担由此发生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在承包人,由承包人承担费用,不顺延工期。

7.4承包人如需要更换项目经理,应至少提前7天以书面形式通知发包人,关征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。

7.5发包人可以与承包人协商,建议更换其认为不称职的项目经理。

8、发包人工作

8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作:

(1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;

(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,保证施工期间的需要;

(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;

(4)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责;

(5)办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外);

(6)确定水准点与座标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验;

(7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、 24

古树名木的保护工作、承担有关费用;

(9)发包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定。

8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理,双方在专用条款内约定,其费用由发包人承担。

8.3发包人未能履行8.1款各项义务,导致工期延误或给承包人造成损失的,发包人赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期。

9、承包人工作

9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作:

(1)根据发包人委托,在其设计资质等级和业务允许的范围内,完成施工图设计或与工程配套的设计,经工程师确认后使用,发包人承担由此发生的费用;

(2)向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表;

(3)根据工程需要,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,负责安全保卫;

(4)按专用条款约定的数量和要求,向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施,发包人承担由此发生的费用;

(5)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知发包人,发包人承担由此发生的费用,因承包人责任造成的罚款除外;

(6)已竣工工程未交付发包人之前,承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,承包人自费予以修复;发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款,双方在专用条款内约定;

(7)按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作;

(8)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到专用条 25

款约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;

(9)承包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定。

9.2承包人未能履行9.1款各项义务,造成发包人损失的,承包人赔偿发包人有关损失。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1承包人应按专用条款约定的日期,将施工组织设计和工程进度计划提交修改意见,逾期不确认也不提出书面意见的,视为同意。

10.2群体工程中单位工程分期进行施工的,承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间,按单位工程编制进度计划,其具体内容双方在专用条款中约定。

10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工,接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时,承包人应按工程师的要求提出改进措施,经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符,承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

11、开工及延期开工

11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工,应当不迟于协议书约定的开工日期前7天,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复,视为同意承包人要求,工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。

11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工,工程师应以书面形式通知承包人,推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失,并相应顺延工期。

12、暂停施工

26

工程师认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工,并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,工程师作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见,或收到承包人复工要求后48小时内未予答复,承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。

13、工期延误

13.1因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:

(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;

(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;

(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

(4)设计变更和工程量增加;

(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

(6)不可抗力;

(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

13.2承包人在13.1款情况发生后14天内,就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。

14、工程竣工

14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工 27

的,承包人承担违约责任。

14.3施工中发包人如需提前竣工,双方协商一致后应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

四、质量与检验

15、工程质量

15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。

15.2双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。

16、检查和返工

16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。

16.2工程质量达不到约定标准的部分,工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。

16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担,相应顺延工期。

16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并 28

在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2工程师不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,工程师应承认验收记录。

17.3经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,工程师不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工。

18、重新检验

无论工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期。检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。

19、工程试车

19.1双方约定需要试车的,试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。

19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件,承包人组织试车,并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录,发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格,工程师在试车记录上签字。 19.3工程师不能按时参加试车,须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,不参加试车,应承认试车记录。

19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件,发包人组织试车,并在试车内容、时 29

间、地点和对承包人的要求,承包人按要求做好准备工作。试车合格,双方在试车记录上签字。

19.5双方责任

(1)由于设计原因试车达不到验收要求,发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延。

(2)由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理,承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的,由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延;设备由发包人采购的,发包人承担上述各项追加合同价款,工期相应顺延。

(3)由于承包人施工原因试车不到验收要求,承包人按工程师要求重新安装和试车,并承担重新安装和试车的费用,工期不予顺延。

(4)试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外,均由发包人承担。

(5)工程师在试车合格后不在试车记录上签字,试车结束24小时后,视为工程师已经认可试车记录,承包人可继续施工或办理竣工手续。

19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责,如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时,应征得承包人同意,另行签订补充协议。

五、安全施工

20、安全施工与检查

20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。 20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发 30

包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。

21、安全防护

21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程师提出安全防护措施,经工程师认可后实施,防护措施费用由发包人承担。

21.2实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前14天以书面通知工程师,并提出相应的安全防护措施,经工程师认可后实施,由发包人承担安全防护措施费用。

22、事故处理

22.1发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。

22.2发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。 23.2合同价款在协议书内约定后,任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式,双方可在专用条款内约定采用其中一种:

(1)固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法,在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法。应当在专用条款内约定。

(2)可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整,双方在专用条款内约定合 31

同价款调整方法。

(3)成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分,双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

23.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括:

(1) 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;

(2)工程造价管理部门公布的价格调整;

(3)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

(4)双方约定的其他因素。

23.4承包人应当在23.3款情况发生后14天内,将调整原因、金额以书面形式通知工程师,工程师确认调整金额后作为追加合同价款,与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见,视为已经同意该项调整。

24、工程预付款

实行工程预付款的,双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额,开工后按约定的时间和比例逐次扣回。 预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付, 承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知,发包人收到通知后仍不能按要求预付, 承包人可在发出通知后7天停止施工,发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息,并承担违约责任。

25、工程量的确认

25.1承包人应按专用条款约定的时间,向工程师提交已完工程量的报告。 工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量),并在计量前24小时通知承包人,承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量,计量结果有效,作为工程价款支付的依据。

25.2工程师收到承包人报告后7天内未进行计量,从第8天起,承包人报告中开列 32

的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人,致命承包人未能参加计量,计量结果无效。

25.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量,工程师不予计量。

26、工程款(进度款)支付

26.1在确认计量结果后14天内,发包人应向承包人支付工程款(进度款)。按约定时间发包人应扣回的预付款,与工程款(进度款)同期结算。

26.2本通用条款第23条确定调整的合同价款,第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。

26.3发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款),承包人可向发包人发出要求付款的通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。

26.4发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。

七、材料设备供应

27、发包人供应材料设备

27.1实行发包人供应材料设备的,双方应当约定发包人供应材料设备的一览表, 作为本合同附件(附件2)。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

27.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备,并向承包人提供产品合格证明,对其质量负责。发包人在所供材料设备到贷前24小时,以书面形式通知承包人,由承包人派人与发包人共同清点。

33

27.3发包人供应的材料设备,承包人派人参加清点后由承包人妥善保管,发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏,由承包人负责赔偿。

发包人未通知承包人清点,承包人不负责材料设备的保管,丢失损坏由发包人负责。 27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容,双方根据下列情况在专用条款内约定:

(1)材料设备单价与一览表不符,由发包人承担所有价差;

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符,承包人可拒绝接收保管,由发包人运出施工场地并重新采购;

(3)发包人供应的材料规格、型号与一览表不符,经发包人同意,承包人可代为调剂串换,由发包人承担相应费用;

(4)到货地点与一览表不符,由发包人负责运至一览表指定地点;

(5)供应数量少于一览表约定的数量时,由发包人补齐,多于一览表约定数量时,发包人负责将多出部分运出施工场地;

(6)到货时间早于一览表约定时间,由发包人承担因此发生的保管费用;到货时间迟于一览表约定的供应时间,发包人赔偿由此造成的承包人损失,造成工期延误的,相应顺延工期;

27.5发包人供应的材料设备使用前,由承包人负责检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由发包人承担。

27.6发包人供应材料设备的结算方法,双方在专用条款内约定。

28、承包人采购材料设备

28.1承包人负责采购材料设备的,应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。

34

28.2承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时,承包人应按工程师要求的时间运出施工场地,重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用,由此延误的工期不予顺延。

28.3承包人采购的材料设备在使用前,承包人应按工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由承包人承担。

28.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时,应要求承包人负责修复、拆除或重新采购,由承包人承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延。 28.5承包人需要使用代用材料时,应经工程师认可后才能使用,由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

28.6由承包人采购的材料设备,发包人不得指定生产厂或供应商。

八、工程变更

29、工程设计变更

29.1施工中发包人需对原工程设计变更,应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时,发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准,并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:

(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

(2)增减合同中约定的工程量;

(3)改变有关工程的施工时间和顺序;

(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延。

29.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用 35

和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。

29.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时,承包人承担由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延。

工程师同意采用承包人合理化建议,所发生的费用和获得的收益,发包人承包人另行约定分担或分享。

30、其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。

31、确定变更价款

31.1承包人在工程变更确定后14天内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行:

(1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;

(2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;

(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。

31.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更。

31.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。 31.4工程师不同意承包人提出的变更价款,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

31.5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程款同期支付。 31.6因承包人自身原因导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款。 36

九、竣工验收与结算

32、竣工验收

32.1工程具备竣工验收条件,承包人按国家工程竣工验收有关规定,向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的,应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

32.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收,并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。 32.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。

32.4工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

32.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收,从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间,双方在专用条款内约定,其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。

32.7因特殊原因,发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的,双方另行签订甩项竣工协议,明确双方责任和工程价款的支付方法。

32.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,发包人不得使用。发包人强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由发包人承担责任。

33、竣工结算

33.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整 37

内容,进行工程竣工结算。

33.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。

33.3发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款,从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息,并承担违约责任。

33.4发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款,承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

33.5工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付,发包人要求交付工程的,承包人应当交付;发包人不要求交付工程的,承包人承担保管责任。

33.6发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

34、质量保修

34.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

34.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前,与发包人签订质量保修书,作为本合同附件

34.3质量保修书的主要内容包括:

38

(1)质量保修项目内容及范围;

(2)质量保修期;

(3)质量保修责任;

(4)质量保修金的支付方法。

十、违约、索赔和争议

35、违约

35.1 发包人违约。当发生下列情况时:

(1)本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款;

(2)本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行;

(3)本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;

(4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

发包人承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。

35.2承包人违约。当发生下列情况时:

(1)本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工;

(2)本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准;

(3) 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约责任,赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额可计算方法。 39

35.3一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

36、索赔

36.1当一方向另一方提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。

36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失,承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔:

(1)索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知;

(2)发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;

(3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;

(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;

(5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与

(3)、(4)规定相同。

36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,给发包人造成经济损失,发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。

37、争议

37.1发包人承包人在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以在专用条款内约定以下一种方 40

式解决争议:

第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁; 第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。

37.2发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:

(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;

(2)调解要求停止施工,且为双方接受;

(3)仲裁机构要求停止施工;

(4)法院要求停止施工。

十一、其他

38、工程分包

38.1承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程,并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包。

38.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

38.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员,保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失,承包人承担连带责任。

38.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

39、不可抗力

39.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾,以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。

41

39.2不可抗力事件发生后,承包人应立即通知工程师,产大力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,发包人应协助承包人采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。 不可抗力事件持续发生,承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内,承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

39.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:

(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;

(2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;

(3)承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;

(4)停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;

(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担;

(6)延误的工期相应顺延。

39.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

40、保险

40.1工程开工前,发包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险,支付保险费用。

40.2运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备,由发包人办理保险,并支付保险费用。

40.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理,费用由发包人承担。

40.4承包人必须为人事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人 42

员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。

40.5保险事故发生时,发包人承包人有责任尽力采取必要的措施,防止或者减少损失。

40.6具体投保内容和相关责任,发包人承包人在专用条款中约定。

41、担保

41.1发包人承包人为了全面履行合同,应互相提供以下担保:

(1)发包人向承包人提供履约担保,按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。

(2)承包人向发包人提供履约担保,按合同约定履行自己的各项义务。 41.2一方违约后,另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

41.3提供担保的内容、方式和相关责任,发包人承包人除在专用条款中约定外,被担保方与担保方还应签订担保合同,作为本合同附件。

42、专利技术及特殊工艺

42.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺,就负责办理相应的申报手续,承担申报、试验、使用等费用;承包人提出使用专利技术或特殊工艺,应取得工程师认可,承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

42.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的,责任者依法承担相应责任。

43、文物和地下障碍物

43.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师, 工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用,顺延延误的工期。

如发现后隐瞒不报,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。

43

43.2施工中出现影响施工的地下障碍物时,承包人应于8小时内以书面形式通知工程师, 同时提出处置方案,工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用,顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时,发包人应报请有关部门协同处置。

44、合同解除

44.1发包人承包人协商一致,可以解除合同。

44.2发生本通用条款第26.4款情况,停止施工超过56天,发包人仍不支付工程款(进度款),承包人有权解除合同。

44.3发生本通用条款第38.2款禁止的情况,承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,发包人有权解除合同。

44.4有下列情形之一的,发包人承包人可以解除合同:

(1)因不可抗力致使合同无法履行;

(2)因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。 44.5一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前7天告知对方, 通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

44.6合同解除后,承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

44.7合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。 44

45、合同生效与终止

45.1双方在协议书中约定合同生效方式。

45.2除本通用条款第34条外,发包人承包人履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包人向发包人交付竣工工程后,本合同即告终止。

45.3合同的权利义务终止后,发包人承包人应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。

46、合同份数

46.1本合同正本两份,具有同等效力,由发包人承包人分别保存一份。 46.2本合同副本份数,由双方根据需要在专用条款内约定。

47、补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际经协商一致后,可对本通用条款内容具体化、补充或修改,在专用条款内约定。

45

第五部分 施工技术标准、规范和要求

一、本标段工程范围:

本标段中标人的合同工作范围除应负责甲供设备的现场收货、保管、安装、试车和验收外,应负责招标文件和相关设计施工图纸所示(包括图纸未清楚标明,但按照安装施工、验收规范所应完成的工作)的范围和内容负责乙供设备、材料的采购、保管、安装、试车和验收。

“机械、电气动力供应管路“的含义应被理解为安装工程所需的全部工作内容,包括且不限于管道、阀门、管道附件、支吊架、保温、安装附件、接头、保护套管等。 机电安装工程所需的室外管桥(含管桥土建基础、管桥钢构等)由第三方完成。本标段机电安装承包人仅负责在室外管桥上安装本标段范围内的管路系统(含所需的支、吊架、垫木等安装附件)。

凡附着于室外屋面、墙面、管桥上的支吊架均应采用热镀锌钢构件;凡室内支吊架均应采用冷镀锌商品U型钢支吊架。

二、施工、验收规范和标准

本标段施工安装工程应严格按照(但不限于)下列施工安装规程、标准和规范进行,其质量及验收应按照所列规范的标准执行。

《建筑工程施工质量验收统一标准》 《建设工程文件归档整理规范》

《洁净室施工及验收规范》 GB50300-20011 GBT50328-2001 JGJ71-90;

GB50243-2002 GB50235-97

GB50231-98 《通风与空调工程施工质量验收规范》 《工业金属管道工程施工及验收规范》 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》

《通风与空调工程质量检验评定标准》 GBJ126-89 GBJ304-88

GB50242 -2002

CJT/T29-98 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收标准》 《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》

《给水排水管道工程施工及验收规范》

《给水钢塑复合压力管道工程技术规程》

《建筑给水聚丙烯管道技术规程》 GB50268–2008 CECS237–2008 GB/T50349–2005

GB50261–2005

46 《自动喷水灭火系统管道施工及验收规范》

《装配式管道吊挂支架安装标准图集》

《管道支架及吊架国标图集》 03SR417-2 03S402

GB50275-98

GB50236-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

《工业锅炉安装施工及验收规范》 GB50273-98

GB50254—96 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007

GB50171-92 《盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 GBT50312—2000

GBJ149—90

GB50170-2006 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》

《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》 GB 50256—96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GB50169-92 GBJ147-90

《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 GB50182-93

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

《电气装置安装工程低电器施工及验收规范》 GB50168—92 GB50254—96

《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》 GB50259-96

《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》 GB50255-96

《电气装置施工及验收规范 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境》

GB50257-96

《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》 GB50172-92

《电气装置安装35kv及以下架空电力线路施工及验收规范》 GB50173—92 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002

《电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90

《电缆线路施工及验收规范》

GB 50168-2006 SJ/T30003-93 《电子计算机机房施工及验收规范》

江苏省关于工程建设施工质量验收方面行政法规和规章。

三、技术要求

1.设计:

1.1 随同本次招标文件发放的有关图纸仅满足本次招标之需求,图纸清单见后附表。 47

供中标人之用。

2.技术要求 :

2.1 严格按国家现行的设计、施工、安装标准及技术规范,按原设计意图进行施工。

2.2 承包人应配合发包人或其指定公司/人员的设计工作。设计和施工人员须密切配合,发现问题及时解决。

2.3 如因承包人原因,在实施过程中如发生可避免的情况和工程质量事故,均应由承包人承担全部责任/费用,并且不会根据本条款支付额外费用。

2.4 技术标部分,承包人应附上施工组织设计一份。其中应说明拟中入的主要设备,劳动力中入计划,各专业施工技术方案,安全、质量控制措施、临时水电方案,现场总平面布置图,并附上详细进度表一份,标示关键节点。

2.5 承包人需自己承担其现场施工所需的供电、水和电缆等。临时水电费用按当地供水、供电部门规定的价格计量。上述均属承包人工作范围并已被承包人计入报价。材料加工区、堆场所需的必要准备工作,均应由承包人自己实施,并包括在报价中。

2.6 工程的承包人必须考虑对现有设施包括道路,绿化区域等的所有保护措施。施工期间不得妨碍发包人及发包人的生产。

2.7发包人将安排第三方(如监理、权威部门、设备供应商、工艺设备安装公司等)随时进入工地现场,如有需要承包人必须配合而不应阻碍上述部门的工作。承包人应预见到由此而产生的安排并在报价中考虑到。

2.8 测量:承包人必须进行所有的必需的测量工作。总包商将提供一个高程和水平控制点。其余的测量均由承包人自行进行。必要的测量设备也由承包人提供。在将结构移交给第三方之前,承包人应该提供一个测量的参照点以证明他自己执行的工作的准确性。如果承包人不能够提供上述信息,则发包人将请另一官方的测量单位,并将向承包人收取该费用。上述服务的内容已经包括在报价内。

2.9 脚手架:圆钢管脚手架,金属板,包括所有的扣件,保护膜,支撑,楼梯,供应和安装,如需要的话,还包括施工期间的倒运和拆除,所有的附件等均应包括。必须遵循安全条例。必须始终保持清洁,检查和保养脚手架。相关政府部门或其它第三方的所有审核费和检验费包括在单价中。违反相关条例造成第三方检验,安装或者拆除脚手架的,成本将由承包人自行承担,造成事故的,由承包人自行承担。

2.10 若本合同工程需要,以下的现场配套设施和设备应该包括在所报单价中,不得再要求附加成本。切割和预制场地,包括钢质平台上的切割机,包括必要的工人安全防护配备,如护目镜,消防装备,梯形钢板防风雨避难所,位置由发包人指定,包括安装 48

和拆移等。

塔吊、附着于建筑物的垂直提升设备,连接到建筑物的基础搭设,临电临水接驳,包括由注册操作工安装,维护,操作,拆移,及所有必要的安全措施等。

2.11 中标单位必须提供详细的施工时间进度表,包括以下关键系统的完成日期: - 工艺冷却水系统

- 压缩空气系统

- 工艺排风系统(排风机和排风管路等)

- 空调冷冻水系统

- 空调热水系统

- 工艺配电系统

- 厂务动力配电系统

四、 质量标准

1.本工程质量必须达到一次性验收合格

2.验收标准:符合现行国家及当地政府的施工质量验收规范。

3. 质量标准处罚条列

3.1对已具备施工条件的安装工程,其管线、开关盒、插座盒等所有预埋工作要及时,并按照规范的修补方案对墙洞、线槽、套管部位进行修补,不符合要求的,每发现一处,罚款200元,且要重新修补,直到符合要求为止;在墙体粉刷后,如发现擅自开凿墙洞、线槽等现象,每发现一处,罚款200元,并按照规范的修补方案进行修补;

3.2各单位在安装、施工中,如未经允许,有破坏主体结构现象的,一经发现,除按规范要求予以修补外,视情节严重情况,罚款1000~2000元/处,对主体结构造成重大质量问题的,罚款5000元/处外,并按建筑工程质量处理程序处理;

3.3擅自更改商务标指定的材料/设备品牌、规格,一旦发现,将罚款2000元/次,并按要求进行返工处理(工期不予延误),如已不能返工,在不影响工程质量的前提下,按本项造价的20%进行罚款处理;

3.4在工程施工过程中,要按正常施工工艺施工、安装,监理定期组织有关单位人员进行现场检查,发现问题及时整改,对已完工的检验批,违反验收强制性条文的,将罚款2000元/次,并按要求进行返工处理;

3.5 对现场存在的质量问题,提出而未整改的,罚款500元/次/天,并按要求进行整改,直到符合要求为止;

49

3.6各施工单位在施工安装时,要相互配合,保护好其他施工单位已施工好的成品,损坏他人成品的,视情节严重情况,要对损坏方罚款100~1000元/处,并按要求对损坏的成品或部位进行整改或赔偿;

3.7在不安全作业环境中施工或不安全行为时,未采取安全措施,且经监理、业主等提出警告而未予整改的,罚款50~10000元/次,并按要求予以整改,直到符合要求为止;

3.8在施工中有下列违章行为,对违章单位处以500~1000元的罚款。

3.8. 1不按图纸施工且又未经有关部门批准。

3.8.2不按施工方案、工艺规定擅自施工。违反施工工艺、不按程序施工。无视质量标准,野蛮施工。

3.10 隐蔽工程、见证点、停工待检点未经验收,擅自隐蔽或继续施工造成无法验收的,该责任单位处罚100~2000元,并按限期内无条件返工,每拖延一天整改,罚款200元,罚款总额累加,工期不得延误。

3.11 作业指导书、设备图纸中对施工项目有明确要求,现场条件可以达到而实际未达到要求并造成一定不良后果的,对责任单位处罚500~1000元,并承担相关责任。

3.12对于监理所发出的整改通知单,限期内不回复的,每张处以500元罚款,每延期一天增加处罚200元,罚款总额累加

3.13正安装的管道、设备的敞口、下班时或中断作业,必须及时封口,违者处罚50元/个。

3.14对损坏保温、设备、仪表管、电缆、管道等成品情况,视情节轻重,处罚责任单位100~500元/处。

3.15 施工单位在施工过程中不按要求加强自检,经整改仍达不到要求,情节严重的,每次处以500-2000元罚款

3.16 现场质量缺失,经过监理、业主确认定性为偷工减料的,处以3000~5000元/次罚款

3.17 同样问题重复发生,按处罚条款规定从重加倍处罚并依据第14条进行罚款。

3.18 如施工单位不按本制度规定交纳罚款,建设单位将停止支付工程进度款,直至交纳罚款为止,或由建设单位直接从工程进度款中扣除;相应的进度损失由施工单位承担。

3.19 施工过程中,由发包人及监理单位每月对施工单位进行质量管理成果评比。排名第一位奖励 0.5 万元,排名最后一位,罚款 0.5万元。罚金在施工单位未上缴足额罚金 50

前,发包人有权延期支付工程款直至罚金足额交纳后

3.20 关于发包人、监理组织的每周例会参加人员为:发包人代表、监理单位的总监及相关人员、施工单位的项目经理、质量经理、安全经理、技术负责人等,要求各施工单位参会人员必须按时到场,有事提前向发包人、监理请假,对于迟到或缺席的,发包人、监理有权对其作出经济处罚(500元/人/次),并要求在下次例会开会前当场交与监理, 对于拒不交纳的,在工程款拨付中按10倍罚款的数额直接从工程款中扣除,连续三次者发包人有权更换相关人员;每次例会后由监理汇总成会议纪要分发至各单位及发包人。

3.21 发包人每周定期组织各单位技术负责人、项目经理进行现场巡检,各公司应积极配合发包人检查,施工单位在接到通知后无故不参加者,发包人视情节轻重罚款500元/人/次。

3.22 包商应按合同及发包人要求的工期目标加强工程进度的过程管理及调整;在工程实施过程中,施工单位应积极完成发包人指定的阶段性工期目标(如:基础完成时间、主体完成时间、外檐完成时间、外檐架子拆除并清场时间、封顶时间、各系统调试时间等),并参照总包合同的约定对包商进行处罚,如阶段性工期目标在合同内无明确规定处罚条款或因发包人计划调整而包商不配合的,发包人、监理有权视情节轻重罚款500 ~ 10000元。

51

第六部分 招标文件补遗和答疑(另附: 工程规格澄清表(生产厂房))

生产厂房机电安装工程合同清洁版最终版

52

53

生产厂房机电安装工程合同清洁版最终版

54

生产厂房机电安装工程合同清洁版最终版

55

生产厂房机电安装工程合同清洁版最终版

第七部分 投标澄清文件

生产厂房机电安装工程合同清洁版最终版

56

57

生产厂房机电安装工程合同清洁版最终版

第八部分 保密协议

本协议由江苏武进汉能光伏有限公司(以下简称“发包人”)与中建工业设备安装有限公司(以下简称“承包人”)于20xx年6月1日订立并生效。发包人或承包人将被称为一方或统称为双方。

鉴于,承包人与承包人已经或将要建立关于江苏武进汉能250MW薄膜太阳能电池生产项目生产厂房机电安装工程的合同关系,基于此合同关系,协议一方将提供协议另一方一些该方视为有价值的、秘密的或者专有的商业、技术或者财务方面的信息(以下简称“保密信息”或“专有信息”); 如果接受信息一方同意对此类信息进行保密并采取必要措施进行保护,另外一方将提供该方此类信息。因此,双方达成以下协议:

1. 本协议中的“保密信息”是指任何由协议一方披露给协议另一方并被信息披露方视为并标记为专有或商业机密的信息,包括由此类信息衍生的任何信息。

如果协议一方将产品的样品或其他设备或包括软件在内的资料交给协议另一方,这些信息以及由此而衍生的任何信息,将视为本协议所指的专有信息。

2. 协议一方披露给协议另一方的任何专有信息,仅限于接受信息一方使用,并仅限于以本项目的实施。

3. 接受信息一方,代表其自身、雇员及代理同意采取一切适当措施保护信息提供方提供的信息不被泄露。同时,除以上第2款所列使用权限外,未经信息提供方事先书面同意,接受信息一方不得以其他任何方式泄露或使用该信息。

4. 本协议规定不应影响信息接受方使用或者披露以下信息:

4.1 非因信息接受方的过失而为公众所知晓的信息;

4.2 在信息提供方将此信息披露给信息接受方之前,信息接受方已经获悉该信息,

并且此信息为非机密信息;

4.3 在信息提供方将此信息披露给接受信息方后,第三方通过合法途径披露该信息

给接受信息方,并且该信息为非机密信息。

4.4 接受信息方从信息提供方以外的其他合法途经获得的信息;

4.5 接受信息方独立开发的信息,并且接受信息方没有使用本协议所指的专有信息。

5. 本协议中所涉及的保密信息的保护期限为永久性的,直至相关保密信息非因信息接受方的过失而成为公众所知晓的信息。

6. 一旦信息提供方书面要求,接受信息方应归还信息提供方根据本协议提供的一切文件和材料,以及其他含有专有信息的媒介。

58

7. 本协议的订立、效力、解释、执行及协议争议的解决,均受中华人民共和国法律管

辖。

8. 本协议构成双方当事人的全部理解,其效力优于双方之前任何关于本协议所涉专有

信息的处理的书面或口头理解、协议、沟通和声明。除非双方另外达成书面协议,否则本协议不得被代替、修改或变更。

9. 信息提供方不对其披露的信息的准确性和完整性做出任何保证和声明。信息提供方,

包括其雇员或者代理,对于接受信息方或其雇员或代理接受或使用该信息所造成的结果,不承担任何法律责任。

10. 如果接受信息方或其代表,在政府或司法程序中必须披露此协议中所指专有信息,

接受信息方同意立即以书面方式通知信息提供方。

本协议经双方授权代表签字盖章之日起生效。

发包人 江苏武进汉能光伏有限公司

姓名

签名

日期

20xx年6月1日 承包人 中建工业设备安装有限公司 姓名 签名 日期 20xx年6月1日

59

第九部分 工程保修承诺书

中建工业设备安装有限公司,现就江苏武进汉能250MW薄膜太阳能电池生产项目生产厂房机电安装工程保修向业主及招标人:江苏武进汉能光伏有限公司作如下承诺:

1. 严格按国家规范规定的保修期对我公司所承包工程提供保修。即:供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期。电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。其他项目为2年。

2. 我公司接到保修通知后,一定及时到现场核查情况,在接到保修通知48小时内予以保修。发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故,我公司接到保修通知后,12小时内到达现场抢修。

3. 发生涉及结构安全的质量缺陷,我们将配合业主及招标人立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,我公司实施保修,并由原工程质量监督机构负责监督。

4. 保修完毕后,由业主和招标人验收,并在保修单上签字认可,我公司将签完字的保修单报招标人和招标人备案。涉及结构安全的,由业主和招标人组织有关人员进行验收,并报建设行政主管部门备案。

5. 若我公司不按工程质量保修承诺书约定保修的,或同一部位的同一缺陷经两次维修仍未达到标准要求的,业主可以另行委托其他单位保修,由我公司承担相应费用及其他责任。

6. 在保修期内,因工程质量缺陷造成招标人或者第三方人身、财产损害的,招标人或者第三方可以向我公司追偿。

7. 因保修不及时造成新的人身、财产损害,由我方承担赔偿责任。

8. 下列情况不属于本承诺书规定的保修范围:

8.1 因使用不当或者第三方造成的质量缺陷;

8.2 不可抗力造成的质量缺陷;

8.3 易损件或消耗品。

特此承诺!

中建工业设备安装有限公司:(章)

邮政编码:

联系电话:

法定代表人:(签章)

传真:

单位地址:

60

第十部分 安全和文明施工管理协议书

发包人:江苏武进汉能光伏有限公司

承包人:中建工业设备安装有限公司

为贯彻“安全第一,预防为主”方针,确保施工中人身、财产安全,根据《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国建筑法》、《江苏武进汉能光伏有限公司施工安全管理暂行制度》等相关规定,经双方协商一致签订本协议。

1 发包人的安全管理职责:

1.1 督促承包人依法履行安全管理职责,对承包人执行有关安全的法律法规和国家标准、行业标准的情况进行监督检查,确保建设工程的安全设施按照批准的施工方案施工。

1.2 审核承包人提供有关安全资质证书、安全规章制度、安全技术措施、安全培训、安全作业交底等安全资料。

1.3 审核承包人编制的安全施工方案(含专项安全施工方案),并监督承包人按照经审核批准的安全施工方案(含专项安全施工方案)进行施工。

1.4 监督检查施工现场执行安全制度和文明施工,发现事故隐患和非文明施工现象,责令承包人限期整改。

1.5 评价承包人的安全工作情况,作为合格承包商的条件之一。

1.6 统一协调、管理承包人与其他承包商之间的安全工作。

1.7 对承包人违反国家安全法律法规和违反汉能公司的安全、文明施工的规章制度行为,予以经济处罚。

2 承包人的安全管理职责:

2.1 全面负责工程施工过程中的安全管理,主要负责人是本单位的安全工作第一责任人,项目负责人是本建设工程项目的安全工作直接责任人。如因承包人原因,施工过程中所引起的安全事故及造成发包人损失均由承包人负责(如火灾、爆炸、触电、高空作业坠落、意外事故等,及所造成之损失承包人要负全部责任,包括人员伤亡)。

2.2 主要负责人、项目负责人、安全管理人员应当经政府职能管理部门考核合格并取得安全管理资格证书,具备与所从事的施工活动相应的安全知识和管理能力。

2.3 按照建筑安装行业规定设立安全管理机构,配备专职安全管理人员,负责对施工现场进行安全监督检查,确保安全工作实现全员、全过程、全方位、全天候管理。

2.4 建立健全安全责任制度、各种安全规章制度和各种安全操作规程。

2.5 提供的建筑安装企业资质证书、安全许可证书等相关证明材料应真实、合法、有效,并保证所承揽的本工程在其资质等级许可的范围内。

2.6 对分包项目签订安全合同,明确各自的安全方面的权利、义务;承包人应当对分包单位进行安全管理,对分包工程的安全事故承担连带责任;分包合同与分包单位的资质证书交发包人审核备案。

2.7 对本工程所有的人员每月至少进行一次安全教育培训;对新进入本施工项目的员工必须先组织安全培训,考核合格后方可持证进入岗位;对转岗人员,应当进行安全专项教育培训;做好各重点岗位的安全技术交底教育。

2.8 对电工、电焊(气割)工、爆破作业人员、起重工、登高架设作业人员等特种作业人员,必须取得《特种作业操作资格证书》后,方可上岗作业。

61

2.9 定期组织安全综合检查、专项安全检查、季节安全检查及日常安全检查,对查出安全隐患及时整改。

2.10 向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品和安全防护用具,并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴、使用。

2.11 按行业规定配置安全器材、消防器材,各类器材要符合国家质量标准。

2.12 对登高、有限空间、危险区域动火等高危作业应严格执行安全许可证管理制度。

2.13 在施工组织设计中编制安全技术措施预案,对危险性较大的工项程目编制专项施工方案,并在施工前经发包人审核备案。

2.14 在进入施工项目现场以前,为全体施工人员办理意外伤害保险(保险单交发包人审核备案)。

2.15 对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取专项防护措施,并及时告知相关施工单位。对地下隐蔽设施(水、电、汽、物料等管道)要有明显走向标识。

2.16 在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位,设置明显的、符合行业标准的安全警示标志。

2.17 各种电器开关必须有盖有锁扣,配电箱停止使用时应该锁好,电线使用三相五线制,橡胶绝缘层完好,电线跨越道路时有保护套管,架空时离地高度不低于4米(机动车通行道路不得低于6米);临时电线不准私拉乱接;有漏电保护设施。

2.18 制定施工现场事故应急救援预案,建立应急救援组织,配备应急救援人员,配备救援器材、设备,并定期组织演练。

2.19 发生安全事故后,应当采取措施防止事故扩大,保护事故现场 ,在规定时间内,依据规定程序向相关职能部门报告,并应当同时通知发包人单位。

2.20 承担施工期间的安全事故全部经济损失和人身伤害赔偿费用,并承担事故责任。

2.21 现场内钢材、木材、扣件等堆放时成“堆、垛、块”码放有序;水泥、碎石、黄砂使用以后应及时进行清理归类;道路畅通;水电汽管道有序;项目现场总体协调,不能存在脏、乱、差现象;禁止野蛮装卸,野蛮作业; 未经批准不得擅自搭建临时房屋。 3 安全保证金:

3.1 承包人在签订本协议时,向发包人一次性交纳二十万元安全保证金,主要用于承担安全违章处罚和临时垫支突发事故的紧急救援费用。

3.2安全保证金无息,在工程工程竣工验收合格承包人退场时结算返还。

3.3 发包人对承包人的违反安全法律法规及规章制度的行为,依据《江苏武进汉能光伏有限公司施工现场安全生产和文明施工处罚细则》予以处罚;处罚款在承包人交纳的安全保证金中扣除,承包人应在一月内按安全保证金总额补足。

4 其他

4.1 本协议书为施工合同的附件,自施工合同生效起生效,自施工合同终止时终止。

4.2 本协议书一式拾份,发包人捌份,承包人贰份。

62

江苏武进汉能光伏有限公司承包人(盖章):中建工业设备安装有限公司 代表人:

20xx年6月1日

63 发包人(盖章): 代表人:

第十一部分 履约保函

中国银行股份有限公司江苏省分行

BANK OF CHINA LIMITED JIANGSU BRANCH

? 中国南京 ? 中山南路148号

NO.148 ZHONGSHAN NANLU,NANJING,CHINA

履 约 保 函

开立日期:20xx年 月 日

银行编号:

致: 江苏武进汉能光伏有限公司

鉴于中建工业设备安装有限公司(以下称“承包商”)与贵方于20xx年 月 日签订了合同编号为WHPV-2011-F001的江苏武进汉能250MW薄膜太阳能电池生产项目生产厂房机电安装工程合同(以下称“合同”),贵方在上述合同中要求承包商向贵方提交金额为合同总价10%(百分之十),即RMB (大写人民币 万元整)的银行履约保函,作为承包商履行上述合同的保证金。

我行,中国银行股份有限公司江苏省分行(以下称“本行”)同意为承包商出具本履约保函。 本行在此作为担保人,代表承包商向贵方承担支付RMB (大写人民币 万元整)的责任。当承包商一旦出现违反合同规定行为(以下称“违约”)时,本行将在收到贵方明确说明承包商出现上述违约情况的书面索赔通知后,立即按该通知中规定的方式支付给贵方累计总额不超过RMB (大写人民币 万元整)的款项。贵方的书面索赔通知须由贵方法定代表人签字并加盖单位公章。

本行放弃贵方应先向承包商要求赔偿上述金额然后再向本行提出要求的权利。 本行进一步同意贵方和承包商之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后,本行在本保函项下承担的担保责任不变。

本保函保证期间自本保函开立之日起至合同规定的全部工程竣工且经发包人(即受益人)终验合格后70日内止。任何索赔必须在保证期间内抵达本行。本保函保证期满后请将保函正本退回本行办理注销手续。

本保函不得转让。(以下无正文)

64

更多类似范文
┣ 水电安装协议书 900字
┣ 水电安装合同书 500字
┣ 水电安装劳务合同 6900字
┣ 建筑工程水电施工分包合同 2200字
┣ 更多水电安装工程合同范本
┗ 搜索类似范文